Загрузка...
Загрузка
+7 (495) 223-48-91  Пн - Пт с 9:00 до 21:00
Cб с 10:00 до 14:00

Защита интересов подрядчика по иску заказчика о возврате неотработанного аванса

30.12.2019
МЕРКУЛОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ
Юрист:
МЕРКУЛОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ
Юридические услуги частным лицам
Юридические услуги бизнесу и НКО

Сумма, заявленная к взысканию истцом с нашего клиента: 19 781 986, 38 рублей

Сумма, взысканная судом  с нашего клиента: 768 890 рублей

Сэкономленная сумма (в пользу нашего клиента): 18 914 128 руб. 85 коп.

Дело № А41-29882/2019

Фабула дела: Между Клиентом и Заказчиком был заключен договор подряда. В соответствии с условиями договора Клиент закупил строительные материалы для выполнения работ, а также приступил к выполнению работ. Однако Заказчик Заказчик отказался от исполнения договора, устно заявив о его расторжении, акты выполненных частично работ не подписал. Соглашение о расторжении также не было подписано, уведомление об отказе от договора было устным. По документам получалось, что клиент не выполнил оплаченные договором, тем самым значительно нарушив сроки выполнения работ, указанные в договоре. При этом в договоре предусматривалась значительная неустойка за нарушение сроков выполнения работ. В дальнейшем клиент получил иск заказчика о взыскании с него полной суммы аванса, значительной неустойки за нарушение сроков выполнения работы, процентов за пользование чужими средствами и судебных расходов.

Клиент обратился в ООО Юридическая фирма «Двитекс» для защиты интересов по предъявленному иску.

Решение:

Сотрудниками ООО Юридическая фирма «Двитекс» был подготовлен мотивированный отзыв на исковое заявление, а также собрана доказательственная база в пользу клиента. В ходе судебного разбирательства юристы «Двитекс» доказали суду, что работы ответчиком (нашим клиентом) были фактически выполнены, доказали стоимость выполненных работ и использованных материалов (доказали то, что приобретенные материалы были применены именно на объекте заказчика). Результатом нашей работы явилось вынесение арбитражным судом решения о частичном взыскании неотработанного аванса, неустойки и процентов за пользование чужими средствами. Данное решение можно считать положительным решением для нашего суда, так как суд принял все представленные юристом доказательства и уменьшил сумму неотработанного аванса на стоимость фактически выполненных работ и использованных материалов, указанные в отзыве, представленном нашими юристами, а также пересчитал неустойку за нарушение сроков выполнения работ, исходя из доказательств даты выполнения работ. Данное решение устояло в апелляционной инстанции. Таким образом, нам удалось сэкономить клиенту 18 914 128 руб. 85 коп.


Требуется юрист по арбитражным спорам? Позвоните нам по телефону 8 (495) 223-48-91 или оставьте заявку для бесплатной консультации. Мы изучим имеющиеся у вас документы и оценим шансы разрешения арбитражного спора в вашу пользу. 

Бесплатная консультация юриста по арбитражному делу


Загрузка
Загрузка
Наверх
Загрузка
Загрузка