Загрузка...
Загрузка
+7 (495) 223-48-91  Пн - Пт с 9:00 до 21:00
Cб с 10:00 до 14:00

Взыскание неустойки за нарушение срока выполнения отделочных работ в новостройке с ООО "УК Развитие" (ЖК "Мир Митино"). Всего взыскано 303 000 рублей.

18.02.2020
САРЫЧЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Юрист:
САРЫЧЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Юридические услуги частным лицам
Юридические услуги бизнесу и НКО

Взыскание неустойки по договору подряда за нарушение сроков выполнения работ по отделке (ЖК "Мир Митино")

Дело № 02-2625/2019

Тушинский районный суд г. Москвы

Судья: Колмыкова И.Б.

Объект недвижимости: квартира в ЖК "Мир Митино"

Размер заявленной неустойки за просрочку выполнения работ: 501 433 руб.

Результат нашей работы по взысканию неустойки по договору подряда с ООО "УК Развитие" в Тушинском районном суде г. Москвы:

Неустойка: 200 000 рублей

Штраф: 101 000 рублей

Компенсация морального вреда: 2 000 рублей

Всего взыскано с подрядчика в пользу клиента: 303 000 рублей.

    Итого:
  • 60,4 % от заявленной суммы неустойки;
  • 59 % от стоимости работ по договору подряда

Фабула дела: Клиент обратился в нашу компанию со следующей проблемой. Клиент приобрел у застройщика квартиру с отделкой (ЖК "Мир Митино"). При этом согласно ДДУ с застройщиком (ООО "Рождествено") квартира передавалась дольщику без отделки, а отделочные работы производились по отдельному договору подряда с ООО "УК Развитие". Клиент свои обязательства в части полной оплаты цены договора подряда выполнил, подрядчик же свои обязательство перед клиентом выполнил ненадлежащим образом - нарушил срок выполнения подрядных работ на 370 дней. Нюанс дела заключался в том, что у клиента отсутствовало подтверждение предоставления квартиры подрядчику для выполнения работ (фактически квартира передавалась подрядчику застройщиком), в связи с чем подрядчик ссылался на то, что задержка выполнения работ была вызвана нарушением срока ввода в эксплуатацию дома застройщиком и непредоставлением ему квартиры для выполнения работ.

Решение:

Юристы ООО Юридическая фирма «Двитекс» подготовили необходимые документы и обратились в суд, представили интересы клиентов в суде.  Наши специалисты собрали необходимые материалы для успешного завершения дела, доказали аффилированность застройщика и подрядность, а также факт передачи квартиры для выполнения работ подрядчику. Таким образом, довод ответчика, который был основан на виновности третьего лица (ООО "Рождествено") в том, что подрядные работы были не сданы в срок, не был принят судом, как итог исковые требования истца были удовлетворены. Результатом рассмотрения дела явилось взыскание в пользу клиента неустойки, штрафа, компенсации морального вреда с застройщика ООО "УК "Развитие". Всего взыскано 303 000 руб. Деньги поступили клиенту на счет от застройщика. 

Мы имеем большой опыт взыскания неустойки по ДДУ, неустойки за нарушение сроков выполнения работ по отделке с различных застройщиков в Москве и Московской области. С отзывами о нашей работе вы можете ознакомиться в разделе сайта “Отзывы“ и в интернете.

Услуги наших юристов для дольщиков  ООО "Рождествено" (ЖК "Мир Митино")

Взыскание с застройщика неустойки за просрочку по ДДУ (без предоплаты и скрытых платежей, оплата услуг только при поступлении денег от застройщика)

Взыскание с застройщика компенсации за строительные недостатки (оплата услуг только при поступлении денег от застройщика, экспертиза за наш счет)

Комплексная проверка застройщика и новостройки, юридическое сопровождение при покупке объекта долевого строительства (самый полный отчет)

Расторжение ДДУ в одностороннем порядке (без предоплаты и скрытых платежей, оплата услуг только при поступлении денег от застройщика)

Требуется консультация юриста? Не тратьте время на поиск информации в интернете! Позвоните нам по телефону 8 (495) 223-48-91 или оставьте заявку на сайте, мы с вами свяжемся в ближайшее время и ответим на все ваши вопросы! Консультация юриста бесплатная!


Загрузка
Загрузка
Наверх
Загрузка
Загрузка